订货合同书面(范本12篇)
发布时间：2019-04-30订货合同书面(范本12篇)。
★ 订货合同书面 ★
甲方：（客户名称）*********有限公司
乙方：（施工单位）**********
甲方现有***********楼安装塑钢窗一批，需要乙方包工、包料制作安装，本着甲乙双方为了互惠互利的原则，一致同意订立如下协议。
一、甲方选择品牌：实德型材，型材钢1.0
二、甲方提供窗洞，乙方按实际窗洞量身订做。
三、付款方式
1、甲方本次塑钢窗合计约计金额约：
2、预付工程款%计收甲方预付款竣工验收合格，甲方一次性付清乙方工程尾款。并出具发票。
四、 安全生产和防火约定
1、施工设计及施工工艺做法,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。
3、由于甲方负责部分违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。
4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失
五、质量保修及相关服务
1、本工程自竣工验收合格之日起，所有单项工程均保修 两 年。
2、质保期内，若工程出现质量问题，甲方应书面通知或电话通知乙方。乙方应在收到甲方通知后24小时内派人来解决问题。
六、争议或纠纷处理
1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁(当事人不在本合同约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。
七、附则
1、本合同共 两 份，甲方执 壹 份，乙方执 壹 份。
2、本合同自双方签字盖章之后起生效，双方按合同约定履行完各自义务后自动终止。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人: 法定代表人:
代理人:代理人:
地址: 地址:
电话: 电话:
传真: 传真:
邮编: 邮编:
开户银行: 开户银行:
户名: 户名:
帐号: 帐号:
年月日 年 月 日
★ 订货合同书面 ★
甲方： 乙方：
根据《中华人民共和国合同法》规定，经双方协商，签订本合同，以资共同信守。
一、 品名、规格、数量、价格、货期
二、质量和包装要求：
1、甲乙双方按确认的样品进行生产。 2、甲方按乙方要求单件包装。
3、自合同签订之日起乙方必须在一个星期内把吊牌、洗水标等提供给甲方。
4、甲方按照乙方确认的样品标准生产，如出现破损或者在甲方责任范围以后的，甲方有义务给予调换返修。
三、货款结算时间及方法：
1、本合同签订后，乙方必须在先付总货款的30%作为定金，本合同开始生效。
2、甲方完成货品的生产后要把货单传真给乙方，乙方必须把剩余的70% 货款汇入甲方指定的银行帐号，甲方即把货品发给乙方。 3、乙方负责运输方式和费用。
四、交货时间：
1、甲方按照乙方确认的发货日期给予齐色齐码发货，如因遇到无法抗拒等自然灾害双方另行协商发货期限。
2、甲方按计划日期分批给乙方交货，乙方必须及时安排货款，若乙方无急时安排货款，甲方将按情况向后延期交货。 五、甲方把指定货品生产完成后通知乙方汇款，乙方在收到通知后3天内给予回应，乙方
如超过发货期限30天无安排剩余的70%货款，甲方拒不退回30%的定货金，而且甲方有权把剩余货物变卖为现金。
第 1 页 共 2 页
六、乙方发货地址：收货人： 收货人电话： 指定货运站：
七、其它未尽事宜，双方协商解决，若要协商解决纠纷或法院诉讼，其地点在甲
方所在地，本协议一式两份，甲乙双方各执一份具有同等法律效力。
甲 方：地 址： 电 话： 传 真：
签 章：
日 期： 年 月 日 第 2 页乙 方： 地 址： 电 话： 传 真：签 章：
日 期： 年 月 日
★ 订货合同书面 ★
货物贸易书面合同书一、合同背景
甲方（卖方）：
统一社会信用代码/注册号：
地址：
电话：
法定代表人/负责人：
乙方（买方）：
统一社会信用代码/注册号：
地址：
电话：
法定代表人/负责人：
本合同由买卖双方自主协商，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国国家税务总局关于印发《增值税发票管理办法》的通知》等有关法律法规规定所签订，是件确立双方权利、义务和保证交易的重要内容，双方必须认真遵守并履行。
二、货物描述及数量、单价、金额
1. 甲方向乙方出售货物如下：
名称/品牌 型号 产地 数量（个/件/千克） 单价（元） 金额（元）
2. 合计金额（大写）：
付款方式：
乙方自获得货物之日起15个工作日内，通过以下方式向甲方支付货款：
1. 到期付款
乙方自签订本合同之日起1个月后，于本合同到期日前10个工作日内将全额货款存入甲方以下指定的账户中：
户名：
账号：
账户银行：
2. 按月付款：
合同签订之日至本合同履行完毕之日，乙方按照货物到货后3个工作日内结算实际到货数量的60%作为首期款项，按月结清其余40%的款项，总付款期不超过6个月。
乙方自本合同签订至实际货物到货之间的时间超过2个月，将按照实际到货时间计算第一次付款周期开始的时间。
如乙方未能按时付款，甲方有权催收货款并根据货款未按时付款周期的天数加收逾期罚金，罚金标准不得低于货款金额的2%。
三、运输和保险
1. 交货地点：
2. 运输方式：
3. 运输费用：
由甲方负责将货物运输到上述交货地点，运输费用由甲方承担；
4. 保险：
甲方应承担将货物从出发地点运送到乙方指定地点的运输保险，保险金额为货物总金额的110%，由甲方支付，乙方为保险人；
5. 签收：
乙方收到货物之后须在收到货物的当日内将货物清点并签字确认，如发现货物数量与合同不符、货物破损等情况，请于3日内提出并通知甲方，甲方负责处理。
四、质量和包装
1. 质量标准：
1.1 货物必须符合国家、行业、地方的相关法律、法规、标准和规定，并有该类货物的生产许可证和合法证明文件。
1.2 货物质量必须符合国家、行业、地方相关标准的规定，如GB、GC、GB/T等标准；
1.3 货物必须符合乙方在本合同中的要求。
2. 包装：
2.1 甲方负责对货物进行适当的包装，以确保货物在运输途中不受损坏；
2.2 包装材料必须符合国家、行业、地方相关标准的规定，如GB、GB/T等标准；
2.3 包装内的物品必须完整、同时必须在包装标签上明确查验标志。
五、违约责任
1. 甲方应按照本合同规定的规定及时、按质、按量向乙方交货，保证货物的质量、数量、包装符合国家、行业、地方相关标准的规定，如因甲方过错导致交付货物中出现任何问题，甲方应当承担全部法律责任。
2. 乙方应按照本合同规定的规定按期支付货款，并按时接收货物，如因乙方过错导致未按照本合同规定付款以及导致货物不能正常接收的，乙方应当承担由此产生的任何费用和损失，并赔偿甲方损失。
3. 如果甲方没有按照本合同规定及时、按质、按量向乙方交货，乙方有权要求甲方承担相关违约责任，包括违约金、赔偿损失等。
4. 如果乙方没有按照本合同规定按期付款或没有按时接收货物，甲方有权要求乙方承担相关违约责任，包括违约金、赔偿损失等。
六、知识产权保护
1. 甲方保证货物不侵犯任何第三方的知识产权，如产生任何知识产权纠纷，甲方应当独立承担法律责任；
2. 乙方在使用货物的过程中，不得侵犯甲方或者其他第三方的知识产权，如发生侵权行为，乙方应当独立承担法律责任。
七、争议处理
1. 双方在履行合同过程中发生纠纷，应本着友好协商和解的原则解决；
2. 若无法协商解决，双方可以选择以下任一形式解决：
2.1 提交甲方所在地或者乙方所在地人民法院进行诉讼；
2.2 提交所在地仲裁委员会仲裁。
八、其他约定
1. 本合同的修改和补充以双方书面形式协议为准；
2. 本合同未尽事宜参照有关法律法规及双方协商确定；
3. 合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：签订日期：
地址： 地址：
★ 订货合同书面 ★
甲方：___________
乙方：___________
第二条：质量要求、技术标准按国家现行标准执行。
第三条：交（提）货地点、方式：需方自提。
第四条：交货周期_______：合同签定后当日提货。
第五条：合理损耗及计算方法：按钢材理论重量交货，2‰内为合理磅差，超出部分双方协商处理。
第六条：验收标准、方法及提出异议的期限：按国家标准验货，数量异议在货到三日内保持原包装的情况下提出，质量异议在货到二天内书面通知乙方。
第七条：随机备品配件、工具数量及供应方法：质量书、材质单随出库单及货走。
第八条：结算方式：款到发货，供方同时提供全额增值税专用发票。
第九条：本合同解除的条件：如遇甲、乙双方中有一方未按合同约定履行义务时，另一方有权解除本合同。
第十条：违约责任：若因供方产品质量不符合国家现行标准，导致甲方工程停工或规格代换的经济损失及质量事故，供方将承担其相应的`经济损失及责任。未尽事宜双方另行签定补充协议。
第十二条：合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，若双方确实无法协商一致，可依法向合同签定地人民法院起诉。
第十三条：本合同一式贰份，出卖人壹份，买受人壹份。双方签字盖章后生效。
第十四条：本合同价格在合同生效日期不得更改、不随市场波动而变化。
第十五条：供方必须遵守需方质量/环境/职业健康安全相关规定。
甲方：___________乙方：___________
日期：___________日期：___________
★ 订货合同书面 ★
1、签订合同后，乙方支付合同总价的`30%做为首付款，甲方开始向乙方供货。
2、甲方按合同量完成供货后，乙方支付合同总价的65%。
3、合同总价的5%做为质保金，期满一年，甲方如无违约，乙方支付合同总价的5%。
第三条 交货时间、地点、方式
1、交货时间：甲方支付首期款后 5—7 工作日内交货。
2、交货地点： 梧州市路灯管理处
3、货运方式： 汽车运输
第四条 质量标准、要求及保修
1、要符合国家、部委、地区、行业相应的技术标准和规范；
2、甲方如有要求，以封样为准；
3、包装标准：标准包装；
4、进行质量保证：自收货之日起，因产品本身质量引起故障，免费保修期为3 年；保修期内，由于产品质量需要维修或更换的产品，乙方必须在5个工作日内完成产品的维修或更换。如由于火灾、水灾、地震等不可抗拒原因及甲方人为破坏因素造成损坏，乙方可进行有偿维修，设备材料等成本费用由甲方承担。
★ 订货合同书面 ★
订货合同是企业间进行商品交易的重要文书，在商业活动中扮演着至关重要的角色。通过订货合同，买卖双方明确了交货时间、商品质量、数量、价格以及其他相关条款，保障了双方的利益，并为各自的经营活动提供了有力的法律保障。
在订货合同中，明确了双方交易的商品细节。这包括商品名称、规格、型号以及数量等。例如，一个订货合同可能会指明，买方向卖方订购1000台电视机，电视机规格为55英寸，型号为ABC123。这样一来，双方对交易商品有了共同的理解和认可，避免了因商品信息不清晰而引发的纠纷。
订货合同还明确了商品的价格和支付条款。价格是商业活动中至关重要的因素之一，因为它直接关系到公司的盈利和利润。订货合同会明确商品的销售价格，以及是否包含税费和运输费用等其他附加费用。还需要明确支付方式、付款期限和提货方式等支付条款，确保双方在交易过程中的合法权益。
另外，订货合同中通常还会约定交货时间和地点。这对买卖双方都非常重要，因为交货时间的延误或交货地点的错误可能导致不必要的损失和纠纷。因此，在订货合同中，明确约定交货时间，并规定按照合同规定提供货物。例如，合同可能规定在付款后三个工作日内交货，且货物必须在买方的仓库送达。
订货合同还规定了货物的质量标准和检验验收的程序。这可以确保交易中提供的商品符合买方的要求和预期。例如，一个订货合同可能规定，交货的电视机必须通过国家质量认证，并在交货前由买方进行验收。这样，如果交货的电视机质量存在问题，买方就有权利要求卖方进行退换货。
订货合同通常还包含了一些常规和附加条款。这些条款旨在保护买卖双方的利益，并防止合同执行中可能出现的潜在问题。常规条款可能包括违约责任、争议解决、合同变更和解除等方面的规定。附加条款可能涉及卖方提供售后服务、商品保修、知识产权等具体事项。
小编认为，订货合同是商业活动中非常重要的文书，它为买卖双方在商品交易中提供了法律保障和明确的协议依据。通过明确商品细节、价格、支付条款、交货时间和地点、质量标准、检验验收程序以及其他常规和附加条款，订货合同确保了交易的顺利进行，并最大程度地保护了双方的权益。因此，企业在进行商品交易时，订货合同的签订是至关重要的一步。
★ 订货合同书面 ★
拆迁补偿书面合同书是指在发生市政建设、房地产开发等需要拆迁的场合下，政府或开发商向被拆迁人提出补偿方案后，通过书面合同形式确定补偿的方式和内容，保障被拆迁人权益的一种合法工具。拆迁补偿书面合同书所包含的内容十分丰富，首先需要确定的是拆迁方案及相关标准。拆迁方案是指政府或开发商所提供的协议书，包含拆迁区域、建筑面积、改建方案、停车位、公共设施等方面的具体内容。拆迁标准则是指在拆迁补偿方案中所规定的各种标准，如拆迁款项、过渡补偿、搬迁补助、安置房等。
在确定拆迁方案及标准后，拆迁补偿书面合同书还需要明确相关程序及规定。这包括信息公告、谈判协商、签署协议、履行补偿等程序及规定。在协议签订后，无论是政府还是开发商，都应负责按合同规定，及时履行各项补偿备案手续，并根据实际情况进行相应的拆迁补偿支付。
同时，拆迁补偿书面合同书还需要明确各方的权利义务。首先需要说明的是，政府和开发商有责任保障被拆迁人的基本生活权利和安置权益。其次需要明确，被拆迁人应依照拆迁方案及标准，协助政府或开发商进行拆迁、改建等工作。同时，被拆迁人有义务提供真实的拆迁信息和材料，并配合政府或开发商进行相关调查工作。
总之，拆迁补偿书面合同书对于保障被拆迁人的合法权益十分重要。政府或开发商应制定良好的拆迁方案及标准，清晰明确程序及规定，保障被拆迁人的基本生活和安置权益。而被拆迁人也应依法维护自身权益，与政府或开发商进行协商、谈判等合法行动。只有通过合法渠道进行协商，双方权益才能得到合理有效的保障。
★ 订货合同书面 ★
购货单位（简称甲方）：
供货单位（简称乙方）： xx照明技术工程有限公司
签定地点：
为确保甲乙双方利益得到保护和责任得到履行，依据《中华人民共和国合同法》规定之内容，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方购买LED照明灯具达成如下协议：
第一条 合同标的（产品名称、型号、单价、数量等）
第二条 付款时间及方式
1、签订合同后，乙方支付合同总价的30%做为首付款，甲方开始向乙方供货。
2、甲方按合同量完成供货后，乙方支付合同总价的65%。
3、合同总价的5%做为质保金，期满一年，甲方如无违约，乙方支付合同总价的5%。
第三条 交货时间、地点、方式
1、交货时间：甲方支付首期款后 5—7 工作日内交货。
2、交货地点： 梧州市路灯管理处
3、货运方式： 汽车运输
第四条 质量标准、要求及保修
1、要符合国家、部委、地区、行业相应的技术标准和规范；
2、甲方如有要求，以封样为准；
3、包装标准：标准包装；
4、进行质量保证：自收货之日起，因产品本身质量引起故障，免费保修期为3 年；保修期内，由于产品质量需要维修或更换的产品，乙方必须在5个工作日内完成产品的维修或更换。如由于火灾、水灾、地震等不可抗拒原因及甲方人为破坏因素造成损坏，乙方可进行有偿维修，设备材料等成本费用由甲方承担。
第五条 合同变更
其他未尽事宜，双方协商解决；合同的变更及修改经双方同意，以书面形式变更。
第六条 争议解决方式
双方如发生争议，应协商解决；如协商不成，向乙方所辖人民法院提出诉讼。
第七条 合同的生效及终止
本合同自双方签字并盖章后生效，双方权利义务履行完毕后合同终止。
第八条 此合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
法定代表人（签字） 或代理人： 法定代表人（签字）或代理人：
日期：年 月 日 日期：年 月 日
★ 订货合同书面 ★
2022加工家具订货合同书是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。加工家具订货合同书能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。
2022加工家具订货合同书正文内容
供方(全称)：________
地址：________电话：________
法定代表人：________职务：________
需方(全称)：________
地址：________电话：________
法定代表人：________职务：________
根据《中华人民共和国民法典》规定，经双方协商，签订本合同，以资共同信守。
一、品名、规格、数量、价格、交提货日期：
____________________________________________
二、质量标准、验收方法及地点：
____________________________________________
三、原材料来源及互利方法：
____________________________________________
四、交(收)货方法、地点及运杂费负担：
____________________________________________
五、货款结算时间及方法：
____________________________________________
六、包装要求及包装物回收办法、费用负担：
____________________________________________
七、经济责任：
____________________________________________
八、其他：
____________________________________________
九、供需双方由于不可抗力的灾害和确非一方本身造成的原因而不能履行合同时，经双方协商由合同鉴证机关查实证明，可免予承担经济责任。
十、本合同自签订之日起，双方盖章签字后生效。任何一方不得擅自修改或终止，如需修改或终止时，应经双方协商同意，另立协议方可有效，并报双方业务主管部门备案。
十一、本合同在有效期内任何一方违约，双方都有权按《中华人民共和国民法典》有关规定，向合同仲裁机关提出书面申诉，要求调解、仲裁处理。
十二、本合同正本两份，双方各执一份，副本____份，送双方业务主管部门、银行各一份，工商行政管理机关二份。
十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
供方：________
代表人：________
______年____月____日
需方：________
代表人：________
______年____月____日
★ 订货合同书面 ★
甲方（需方）：
乙方（供方）：
甲方因工程需要，向乙方订购加工一批石材，根据中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上达成如下协议：
第一条甲方向乙方订货的
1、产品品牌、名称
品牌按甲方确定的样品： 芝麻白大花花岗石、 黑白根花岗石、水晶黑花岗石、
2、数量及规格
数量： ①芝麻白地板（实际厚度14㎜以上）花岗石约1200㎡、②芝麻白梯步（实际厚度15㎜以上）花岗石约200㎡、③黑白根门套（实际厚度14㎜以上）花岗石约350㎡、④中国黑及水晶黑（实际厚度14㎜以上）花岗石约220㎡、⑤ 雅蒙黑（实际厚度14㎜）以上花岗石约300㎡
实际数量及规格尺寸由乙方协助泥工班长到现场丈量确定。
3、质量（技术指标）
产品质量必须色泽及感观质量双样品为准，货到现场由甲方验收合格后签字乙方负责下货。
4、单价：
① 芝麻白地板花岗石元∕㎡。
②黑白根门套花岗石元∕㎡。
③水晶黑花岗石元∕㎡
④雅蒙黑花岗石元∕㎡
⑤磨边加工费（梯步半圆边） 4.00元∕m、
⑥倒边加工费（门套3.00元∕m）、（踢脚线3.00元∕m）
第二条 质量验收：
1、乙方必须在货到前向甲方提供该批产品的合格证书，质量等级证书，质量检验报告书，经甲方和业主检验合格后再进入施工场地（可先提供传真件）；
2、石材的质量必须符合能适合建筑室内装饰的行业标准.
3、甲方和建设单位在货到时进行质量、颜色初步验收，查验本条1、的证书，证书可提供复印件，但必须在复印件上盖上乙方或厂家的鲜章，再查产品的型号、颜色是否符合要求，施工完成后再进行竣工验收。
第三条 货款结算及支付：
1、货款支付：
（1）本合同签定后预付定金（人民币） 10000.00 元；（大写）： 壹万元整
（2）材料全部运到施工现场后，支付该批货款的80﹪
（3）余款在工程竣工甲方在建设单位办完结算后30日内一次性付清。
第四条 交货时间
首批货乙方应于 20xx 年 11 月 1日将货运至甲方施工现场。
其余可在 20xx 年 11 月3 日开始逐步运到现场，全部货必须在 20xx 年 11 月20 日运到现场。到货品种的`顺序乙方应与甲方现场施工人员协商，乙方供货时间应不影响工程的进度。
第五条 甲、乙双方责任
（一）乙方的责任
1、必须向甲方提供产品合格证书、产品检验报告书、产品等级证书。
2、产品花色、品种、质量不符本合同规定时，乙方应负责包退、包换，由于上述原因延误施工时间，乙方应付甲方每天1000元违约金。
（二）甲方的责任：
1、甲方如中途变更产品花色、品种、质量（增加品种和数量除外），应与乙方协商调整。
2、甲方如中途有材料规格及数量变动与乙方协商。
第七条 本合同所订一切条款，甲、乙双方任何一方不得擅自变更或修改，如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝发货或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第八条 本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲乙双方应协商解决，解决不了时，申请仲裁机构或向人民法院起诉。
第九条 本合同在执行期间，如有未尽事宜，由甲乙双方协商，另订附则于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十条 本合同甲、乙双方签字盖章后生效，并壹式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。 第十一条 本合同甲、乙双方履行完各自的职责后自动失效。
甲方：
电话：
年 月 （签字） 日 （签字）
★ 订货合同书面 ★
需方（以下简称甲方）：
供方（以下简称乙方）：
根据甲方需要，按照国家标准、行业标准，乙方提供样品并按照样品供货。甲乙双方经协商，达成如下协议：
第一条：供货名称及协议价格
一、供货名称
1、产品名称：LE 16位电费计量表箱，LE 9位电费计量表箱。
二、供货价格
1、甲方所购产品价格
备注：每位成品按照135.7元。（不含税价）
2、凡甲方采购本协议供货范围内产品，均享受乙方给予的协议供货价格。
3、协议供货价格的确定：
（1）乙方应提供最优惠的价格，切实让利于采购人；
（2）乙方提供的协议供货价格不得高于其产品市场销售最低价， 在协议供货有效期内，乙方一般不得对中标产品的价格向上进行调整，不得降低采购优惠率。如对中标产品的市场价格向下进行调整的，不能降低配置，采购优惠率不变；如提高采购优惠率的，不能降低配置。
（3）甲方在购买协议供货项目内的产品时，根据市场供求状况，还可以与协议供货商就产品价格和售后服务等再次进行谈判，但确定的采购价格不得高于该协议供货商承诺的价格，售后服务标准也不得降低。甲方一次采购同类设备数量较多或采购预算金额较大时，可以与协议供货商进一步协商，争取获得更优惠的采购价格。
（4）乙方所报价格为交货价，与交货有关的费用应包含在报价中，不再另行支付；
4、交货时间按照乙方承诺执行，并在货源紧张时享受优先供货权。
第二条：质量标准和要求
1、乙方保证本协议中所供应的产品质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合协议目的的特定标准确定。
2、乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保规定，必须为正品行货，不得有假冒伪劣产品或提供以次充好的产品。
第三条：权利瑕疵担保
1、乙方保证对其提供的货物享有合法的权利。
2、乙方保证在其提供的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。
3、乙方保证其所提供的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
4、如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。
第四条：包装要求
1、乙方所提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，此类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。
第五条：验收
1、乙方将货物送至甲方指定地点安装调试后，由甲方根据货物的规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，并完善相关验收手续。
2、货物的数量不足或表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后7个工作日内提出。
3、在验收过程中发现数量或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。
4、甲方在乙方按合同规定交货和安装、调试完毕后，无正当理由拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而给乙方造成的直接经济损失。
第六条：货款的支付
采购货物验收完毕后，由甲方办理支付手续。
第七条：质量保证
1、乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合协议规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于 12个月的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。
2、在质量保证期内，如果货物的质量或规格与协议不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本协议规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。
3、乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据协议规定对乙方行使的其他权利不受影响。
第八条：履约延误
1、乙方应按照协议规定的时间、地点交货和提供服务。
2、乙方无正当理由而拖延交货，甲方有权追究乙方的违约责任。
第九条：争议的解决
1、在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，并签订必要的书面处理协议。如协商开始十天内仍不能解决，可向市政府采购管理办公室投诉。调解和投诉不能解决时，任何一方有权在协议签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。
2、乙方有权自主决定其经营方式和管理方式，维护自身的合法权益不受侵害。乙方对政府采购事项有质疑、投诉权，对不法侵害有权依法申请行政复议或向人民法院提起行政诉讼。
甲方： 乙方：
地 址： 地 址：
甲方代表 乙方代表 ：
电话号码 电话号码
开户银行 开户银行
银行帐号 银行帐号
★ 订货合同书面 ★
供方(全称)：____________________________________
地址：____________邮码：____________电话：____________
法定代表人：____________职务：____________
需方(全称)：____________________________________
地址：____________邮码：____________电话：____________
法定代表人：____________职务：____________
根据《中华人民共和国民法典》规定，经双方协商，签订本合同，以资共同信守。
一、品名、规格、数量、价格、交提货日期
二、质量标准、验收法及地点：
三、原材料来源及利方法：
四、交(收)货方、地点及运杂费负担：
五、货款结算时间方法：
六、包装要求及包装物回办法、费用负担：
七、经济责任：
八、其他：
九、供需双方由于可抗力得灾害和确非一方身造成得原因而不能履行合同时，经双方协商由合同鉴证机关查实证明，可免予承担经济责任。
十、本合同自签订日起，双方盖章签字后生效。任何一方不得擅自修改或终止，如需修改或终止时，应经双方协商同意，另立协议方可有效，并报双方业务主管部门备案。
十一、本合同在有效期内何一方违约，双方都权按《中华人民共和国民法典》有关规定，向合同仲裁机关提出书面申诉，要求调解、仲裁处理。
十二、本合同正本两份，双方各执一份，副本____份，送双方业务主管部门、银行各一份，工商行政管理机关二份。
十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
供方：________________________
代表人：_____________________
____年____月____日
需方：________________________
代表人：______________________
____年____月____日
-
欲了解订货合同书面网的更多内容，可以访问：订货合同书面
